用户名: 密码: 验证码:  | 图片新闻 | 网站导航 | 联系我们 | 
网站首页 | 万博意甲简介 | 万博意甲文件 | 国家万博意甲 | 万博意甲信息 | 创优活动 | 省级工法 | 继续教育 | 建筑人生 | 会员风采 会员单位 | 绿色建材 | 焦点新闻 | 大 视 角 | 经验交流 | 技术推广 | 信 息 化 | 聚焦建业 | 法律维权 | 下载专区
  当前位置: 法律维权 >> 【典型案例】-工程技术核定单是否可以直接视为签证据以增加价款【打印本页】

时间:2016/4/15 浏览次数:4709次


工程技术核定单是否可以直接视为签证据以增加价款

                  

【典型案例】

2012229日和109日,某置业公司与某建筑公司签订《建设工程施工合同》及《补充协议》,约定:建筑公司承建世纪花园一期A标段土建和安装工程,若在施工过程中发生设计变更或增项,且影响造价的,经发包人审核同意后,按有关计费标准在工程结算时一并解决;签证事项必须由承包人项目经理、发包人代表、工程师共同签署与确认,涉及设计内容的还必须由设计院签认方才有效。

合同签订后,建筑公司按约进场施工。施工过程中,建筑公司进行了墙体拉结筋的施工,置业公司在2013929日签署的《工程技术核定单》中亦同意该项施工,但明确表示该项施工不涉及费用。

201421日,工程竣工。201466日,建筑公司向置业公司提交《工程结算申请书》,要求对系争工程进行结算。后双方因为结算问题发生争议,协商未果后,建筑公司向法院提起诉讼。

【案情分析】

首先,技术核定单属于证明签证,只具有证明力,未经发包人确认不可增加价款,不能作为工程价款结算的依据。在施工过程中,为自身施工方便,为施工图方案细化而提出的更改施工图施工的做法,承包人常常需要改变施工内容或方案,但是承包人擅自为施工方便而改变施工内容和方案,属于违反合同约定的行为,故承包人要出具一个技术核定单,请发包人确认上述施工方案和内容的改变,这样的变更一般不做设计变更处理,也因此不涉及到合同价款的增加。

其次,如果承包人提出的施工图变更的合理化建议,确实涉及工程价款的增加,一般来说,承包人提交的技术核定单要经发包人确认,并请设计单位做出更改,再由发包人发出设计变更签证,设计变更会有合同价款增加和工期顺延的内容,可作为价款结算单的依据。

 可见,承包人不能仅通过该技术核定单索赔费用。技术核定单不能直接视为签证据以增加价款

    判例中,置业公司在建筑公司提交的技术核定单上注明该项施工不涉及费用,法院判决驳回建筑公司关于补偿该项施工费用的诉讼请求。

【应对策略】

工程技术核定单不同于设计变更签证,建筑企业不能据以索赔费用,而应该:

1、区分技术核定单和设计变更签证,二者在能否索赔费用上存在根本不同。

2、有些合同约定技术核定设计价款变更的情况,要再经发包人发出设计变更确认。这时若设计价款额的增加,建筑企业就应该按照程序,在发包人发出设计变更通知并确认增加价款数额后才进行施工,或者可以直接提出设计变更签证,直接避开技术核定单转为发包人设计变更环节。

3、建筑企业要认真了解合同约定,根据合同关于增加价款的条件和程序的约定,提出价款增加的申请。

 

省建协法律维权中心主任    盖春香

 

万博manbetx官网app下载_万博意甲_万博manbetx官网app下载 - 万博manbetx官网app下载万博manbetx官网app下载万博意甲地址:沈阳市浑南区三义街28-4号瑞宝东方大厦7楼
电话:024-22713480 邮政编码:110180 传真:024-22713480
E-mail:liaoningjx@126.com
备案序号:辽ICP备16006347号

您是第1403501位访问者!

辽公网安备 21011202000110号

万博manbetx官网app下载_万博意甲_万博manbetx官网app下载

  • <tr id='bcc0d6'><strong id='bcc0d6'></strong><small id='bcc0d6'></small><button id='bcc0d6'></button><li id='bcc0d6'><noscript id='bcc0d6'><big id='bcc0d6'></big><dt id='bcc0d6'></dt></noscript></li></tr><ol id='bcc0d6'><option id='bcc0d6'><table id='bcc0d6'><blockquote id='bcc0d6'><tbody id='bcc0d6'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='bcc0d6'></u><kbd id='bcc0d6'><kbd id='bcc0d6'></kbd></kbd>

    <code id='bcc0d6'><strong id='bcc0d6'></strong></code>

    <fieldset id='bcc0d6'></fieldset>
          <span id='bcc0d6'></span>

              <ins id='bcc0d6'></ins>
              <acronym id='bcc0d6'><em id='bcc0d6'></em><td id='bcc0d6'><div id='bcc0d6'></div></td></acronym><address id='bcc0d6'><big id='bcc0d6'><big id='bcc0d6'></big><legend id='bcc0d6'></legend></big></address>

              <i id='bcc0d6'><div id='bcc0d6'><ins id='bcc0d6'></ins></div></i>
              <i id='bcc0d6'></i>
            1. <dl id='bcc0d6'></dl>
              1. <blockquote id='bcc0d6'><q id='bcc0d6'><noscript id='bcc0d6'></noscript><dt id='bcc0d6'></dt></q></blockquote><noframes id='bcc0d6'><i id='bcc0d6'></i>